第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
、《协议书》第5条“合同价款”的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。” (2)、合同价款是双方共同约定的条款,要求第一要协议,第二要确定。 暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。
《合同法》专门规定,建设工程实行监理的,发包人应当与监理采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照《合同法》委托合同以及其他有关法律(如建筑法)、行政法规的规定。 关于工期 (1)、开工日期前明确。 (2)、竣工日期需要明确。
合同双方信息 在合同开头部分,应明确写明甲乙方的基本信息,包括名称、地址、联系方式等。工程概况 对工程项目进行简要描述,包括工程名称、地点、规模、预期目标等。合同工期 明确工程的开工与竣工时间,以及可能存在的延期情况与相应责任。
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建筑工程施工合同(篇1) 甲方:乙方:本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《民法典》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下: 工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工 工程地点: 安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。
1、、负责协调线型调整涉及用地;组织乙方到有关村组开展现场踏勘;进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;按合同约定支付工程款。 乙方的权利和义务。、本合同签订后5天内,进场完成施工准备;严格按照甲方合同规定的技术标准进行施工;负责本工程施工范围内的施工安全工作。
2、因履行建设工程施工合同发生纠纷、无法自行和解时,合同当事人可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。受诉法院对建设工程施工合同案件是否具有管辖权,是受诉法院能否受理立案并进行审理的前提。因施工工程属于不动产,按照法律规定,不动产纠纷由不动产所在地法院管辖,即工程所在地法院管辖。
3、建设工程施工合同无效情形有:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
4、建设工程施工合同与劳务合同应当从四个方面来区别:标的种类。建设工程施工合同的标的是建设工程。工程劳务合同标的中是工程中的劳务,即仅提供劳动力。报酬方式。建设工程施工合同中发包方支付的是工程款,其中包含人工工资。而劳务合同发包方支付的仅仅是人工工资。签订条件。
1、建筑工程施工合同1 发包单位: (以下简称甲方)承包单位: (以下简称乙方)根据和及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
2、简单工程建筑承包合同1 甲方:南苑新村1#综合楼 乙方:(砌工) 甲方将南苑新村1#综合楼砌体工程,装饰装修分项工程承包给乙方施工,为明确双方责任按时按质完成施工任务,经双方友好协商,特定立如下协议: 承包范围:图纸设计范围内所有砌体、砼、装饰装修、预制构安装等工程。 承包方式:包工不包料。
3、建筑项目施工合同1 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
4、建筑工程施工合同(篇1) 甲方:乙方:本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《民法典》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下: 工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工 工程地点: 安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。
工程施工承包合同通用1 甲方(发包方): 乙方(承包方): 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
★ 建设工程施工合同 ★ 简单工程建筑承包合同1 甲方:南苑新村1#综合楼 乙方:(砌工) 甲方将南苑新村1#综合楼砌体工程,装饰装修分项工程承包给乙方施工,为明确双方责任按时按质完成施工任务,经双方友好协商,特定立如下协议: 承包范围:图纸设计范围内所有砌体、砼、装饰装修、预制构安装等工程。
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
建设工程合同协议书范文 甲方:___ 乙方:___ 因甲方工程施工需要,将模板制作安装项目分包给乙方施工,本着自愿、诚实信用的原则,为明确双方责任和权利,确保工程质量和安全生产、文明施工保质保量按期地完成,根据我国现行的《建筑法》、《合同法》规定,经甲、乙双方充分协商,达成如下条款,望双方共同信守执行。
1、工程款支付:施工合同签定后,先期划拨项目启动资金(占项目投资的__年后支付。 第三条、双方权利和义务 甲方的权利和义务。、负责协调线型调整涉及用地;组织乙方到有关村组开展现场踏勘;进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;按合同约定支付工程款。 乙方的权利和义务。
2、建筑施工合同协议书范文 甲方:___ 乙方:___ 甲方在___,建筑总面积约___平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同: 承包方式 采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、图纸,乙方负责包括:___红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。
3、建筑项目施工合同1 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
4、第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
5、第一条:工程项目 工程名称:___; 工程编号:___; 工程地点:___; 工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计___平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。 工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币___元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。 承包方式:___。